合同是民事主體之間設立、變更、終止民事法律關系的協議，依法成立的合同，僅對當事人具有法律約束力。想看更多的請點擊合同模板查看，衷心希望能為您提供幫助！
2022加工合同模板范文1
甲方：__________________
乙方：__________________
甲、乙雙方本著互惠互利、共同發展的原則，經友好協商，達成如下合作條款：
一、合作方式
甲方提供服裝加工所需場地、設備、加工人員和管理人員;乙方提供訂單以及相關的所有原輔材料和制圖工具，進行技術指導和訂單質量跟蹤，乙方以最低保底加工費和計件加工費相結合的形式給付甲方加工費。
二、合作期限
_________年，自_________年_________月_________日_________年_________月_________日。合同期滿，若雙方愿意繼續合作，雙方須提前三個月洽談合作條款。
三、合作條件
(一)設備：甲方確?，F有設備正常運行，維修費用由甲方承擔。以后是否增加生產設備完全有甲方自愿，乙方不得以缺少某種設備為由扣減加工費(附設備請單)。
(二)乙方用甲方服裝加工生產線工人。
(三)合同簽訂當日付清第一月加工費，共計人民幣______________元整(小寫_________元)。
四、生產安排
由乙方技師與甲方管理人員共同進行生產和質量管理，各負其責。雙方依據訂單充分溝通、協商，合理安排生產計劃，甲方在不違背_________省_________工貿有限公司管理規定的情況下保證正常的生產時間，每天8個小時，每月26個工作日(國家法定節日正常休息)。
五、加工費用及結算方式
(一)加工費用：每批產品以雙方談妥的價格計算當月加工費。最低保底加工費月人均_________元。當月加工費低于保底加工費時，按照保底加工費結算。
當月水電費用由乙方負擔。
(二)結算方式：先付款后加工。乙方應于每月_________日前支付上半月的保底加工費。_________日前支付下半月保底加工費。月底統算后支付當月實際加工費。
六、質量要求
(一)乙方負責生產工藝的編排、人員分工、前后道人員配比等，甲方必須按乙方要求配合好生產過程中各環節的質量管理和生產管理，確保成品質量和乙方材料的合理利用。材料的合理損耗由雙方共同確定，超損耗部分，分析原因，劃清責任，由雙方協商解決。
(二)乙方派駐2—4名男性技術人員指導生產，在甲方場地驗收產品質量，甲方提供必要的倉儲場地。甲方按標準檢測包裝，出貨前乙方發現產品不合格，甲方無條件進行返修，直至合格。經乙方檢驗合格的成品，出甲方加工現場后出現質量問題甲方不承擔責任。
七、違約責任
乙方超過雙方約定的結算日沒有及時結算(法定節日順延)，滿七個工作日甲方有權終止合同，乙方承擔相當于當月加工費等額的違約金，甲方有權留置乙方材料或成品。雙方合同期內任何一方違約，違約方支付當月加工費等額的違約金(不可抗力原因除外)。
八、其他
甲方為乙方人員辦理有關出入手續，乙方人員要服從甲方管理，自覺遵守甲方的各項規章制度。
九、所加工產品不得用于出口
十、協議期滿后，甲方必須保證乙方有在同等條件下優先續簽的權利。
十一、本合同一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。
十二、未盡事宜，合同雙方另行協商解決。
十三、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：__________________乙方：__________________
負責人(簽章)：___________負責人(簽章)：___________
經辦人：________________經辦人：________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
2022加工合同模板范文2
委托方：_________(甲方)
承攬方：_____________(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________
項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：
____________________。
7、違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年月日
2022加工合同模板范文3
承攬方：
身份證號：
電話：
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：
電話：
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產品及工價(見產品清單)
第二條：加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條：資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條：其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。
第九條：承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責)，經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方并兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點：
_______年___月___日
承攬方(代表人)：________________________
簽訂地點：
_______年___月___日
2022加工合同模板范文4
承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動 亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
地址：_______________________地址：_______________________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________
2022加工合同模板范文5
甲方：
乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：
1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義：
①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法(標準)：
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：原材料來源
1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。
第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條：技術資料提供及保管：
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。
第七條：質量異議/違約責任：
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條：其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。
第十條：合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
