廣告是傳播信息的一種方式。它的目的是推銷商品、勞務、獲得政治支持、推動一項事業或引起廣告主所期望的其他反應。下面是小編為大家整理的關于雙十一營銷廣告制作合同，歡迎大家來閱讀。
雙十一營銷廣告制作合同篇1
廣告客戶名稱(以下稱甲方)：_______________________________
廣告制作或代理單位名稱(以下稱乙方)：
甲乙雙方根據《廣告法》及《合同法》有關規定，簽訂本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于________年______月______日至________年_____月______日期間制作_________產品電視廣告__________篇____條，時間長度為____秒；________產品電視廣告__________篇____條，時間長度為____秒；_________產品電視廣告___________篇_____條，時間長度為____秒。(此三條廣告以下簡稱該廣告)
二、該廣告創意經甲方簽字后，不得再進行二次修改，乙方不得依此創意和相似制作方式，為其它同類產品制作類似電視廣告，電視廣告版權歸甲方所擁有。
三、該廣告制作費用總計人民幣_______________(大寫)_________(小寫)，合同簽字后，甲方付給乙方制作定金人民幣________________(大寫)。________(小寫)。余額在乙方交付成品帶時一次付清，否則乙方有權拒絕交付成品帶。
四、乙方務必在規定制作期間按時完工(不可抗拒的自然因素除外)。
五、廣告制作完成后，乙方提供給甲方可供電視臺播放的錄相帶1盤，VCD光碟10盤。如需增加錄相帶或VCD光盤，雙方另議。
六、乙方嚴格按照該廣告創意及《廣告法》有關規定進行制作，在廣告發布期間如因產品質量問題發生糾紛，則由甲方完全負責，與乙方無關。
七、本合同一式兩份，具有同等法律效力，雙方負責人簽字后生效，如當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴。
廣告客戶名稱(甲方)：__________________廣告制作或代理單位名稱(乙方)：______________
單位地址：___________________________單位地址：_______________________________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
委托代理人(簽字或簽章)：_____________委托代理人(簽字或簽章)：_______________
聯系電話：____________聯系電話：____________
圖文傳真：____________圖文傳真：
雙十一營銷廣告制作合同篇2
委托方：_____
承攬方：廣州市番禺區嘉華廣告有限公司
簽訂日期：_____年__________月日
依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求
1．1項目：
1．2制作地點：
1．3顏色、規格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準；
1．4起訖時間、日期：
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費
2．1廣告制作與安裝費
材料：_____
尺寸：_____
數量：_____
單價（元）：_____
總價（元）：_____
備注
乙方按甲方要求進行加工制作。
2．2結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即_____人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收
第四條違約責任。
4．1委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2 ‰，償付違約金。
4．2承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2 ‰，償付違約金。
4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。
1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2、向廣州當地人民法院起訴。
第六條附則。
6．1本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
委托方：_____
單位名稱（蓋章）：_____
地址：_____
郵政編碼：_____
法定代表人：_____
委托代表人：_____
電話：_____
開戶銀行：_____
帳號：_____
承攬方
單位名稱（蓋章）廣州市番禺區嘉華廣告有限公司
地址：_____
郵政編碼：_____
法定代表人：_____
委托代表人：_____
電話：_____
開戶銀行：_____
帳號：_____
6．2本合同有效期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日終止。
雙十一營銷廣告制作合同篇3
甲方：_______________
乙方：_______________
根據中華人民共和國《傳媒廣告法》、《合同法》等有關規定，經甲乙雙方協商同意簽訂此合同。
1.甲方向乙方提供營業執照、質量證書、墻體傳媒廣告樣稿。
2.甲方必須承認每條傳媒廣告位置的不確定性(大體區域確定)，并且有被別人破壞的可能，驗收以后乙方不負責保護。
3.乙方按照甲方的樣稿制作墻體傳媒廣告，在制作過程中乙方向甲方提供照片和方位記錄，可供甲方驗收，如有發現字樣和質量問題，應及時提出，盡快糾正。
4.傳媒廣告完工后，甲方必須在_________日內驗收完畢，若不按時驗收則視為驗收。
5.傳媒廣告的規格：單條為(_________米×_________米=_________平方米)，總條數為_________條，總數面積為_________平方米，每平方米為_________元，總計金額為_________元。
6.本合同簽定當日甲方付給乙方總金額的_________%，即_________元;工程完成________%時甲方付給乙方總金額的______%，即_________元;全部完工后甲方付給乙方全部金額的_________%，即_________元。
7.傳媒廣告制作工期為_______年______月______日至_______年______月______日完成，如遇自然災害、惡劣天氣，工期可推延。
8.合同簽訂當日起有效，如有一方違約可向法院起訴。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_____________ 簽訂地點：_____________
雙十一營銷廣告制作合同篇4
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國經濟合同法》相關規定，經雙方充分協商，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規定，均按《中華人民共和國經濟合同法》和有關法規規定承擔經濟責任。
一、項目名稱
門頭制作安裝外漏發光字，數碼管亮化
二、項目內容
附材料規格，材質說明，實際規格比例圖紙
三、項目總金額
共計人民幣( 大寫 )
（小寫 ）
四、付款方式:
1、第一次大寫（）
2、第二次）
五、工程期限：合同簽訂之日起天完成。
六、驗收：在制作安裝完成后，乙方應通知甲方驗收，如有質量問題，甲方有權要求乙方重新制作安裝，直到甲方驗收合格。
七、責任與義務:
1．乙方應按甲方要求按質按量完成相關的制作工藝。
2、施工期間乙方要注意施工安全,如出現傷及自身及他人安全事故責任由乙方承擔。
3、乙方在履行合同中，如因甲方付款不及時、施工場地未協調相關部門以至延誤工期，乙方不負責任，另產生的其他費用由甲方支付。
4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤
工期，甲乙雙方因協商解決。
5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產生的費用由甲、乙方協商另算。
八、質保期：門頭發光字及燈管制作安裝驗收合格之日起壹年內免費保修，保修期間乙方在接到甲方維修通知后三日內提供維修服務。
九、如甲方各項款項付款不及時到位造成的工期延誤，乙方不負責任，
十、違約責任:
因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手制作時就已經在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預付款乙方不予退還。
其他事項：
十一、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。
十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同壹份，另附件均具有同等的法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代 表 簽 字： 代 表 簽 字：
聯 系 方 式： 聯 系 方 式：
簽 訂 地 點 ： 簽 訂 地 點 ：
日期：年 月 日 日期：年 月 日
雙十一營銷廣告制作合同篇5
定做方:(甲方):
承攬方:(乙方):
根據《中華人民共和國廣告法》,《中華人民合同法》及國家相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上,經友好協商,就甲方委托乙方制作及安裝的事宜,達成一致意見,特簽訂本合同，以資信守。
一、承攬方式及范圍
本合同承攬方式為以下第
1.本工程由定作方根據承攬方要求提供原材料，承攬方包工、包制作、包安裝、包質量、包工期，制作過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本合同確定的價格結算。
2.本工程采用包工、包料、包制作、包安裝、包質量、包工期、包安全,乙方采用以固定總價包干形式進行包干，制作過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本合同確定的價格結算。
二、總費用及付款方式
1、本合同總費用￥：__，大寫：元整。
2、甲方在本合同簽訂后待全部工作完成且通過甲方驗收合格后部付清全部款項。乙方收到上述款項后，應當給甲方開具正式發票，開具相關稅票的費用由乙方負責。
3、以上付款甲方將以的方式支付,支付的同時乙方必須提供相應發票。
三、制作材料及要求、價格明細、成品規格
見附件1(在此附件中標明以上標題各款內容，材料提供方，并在頁尾加雙方簽章)
四、制作安裝時間:
乙方應在__年__月__日之前制作安裝完畢，雙方應在__年__月__日之前驗收完畢。
五、驗收流程
1.制作標準:乙方必須按照經甲方確認的制作工藝及材料進行制作安裝,如制作工藝及材料需要有變動的必須要事先經甲方同意,否則甲方有權不再履行本合同之任何條款。
2.制作安裝:甲方根據乙方提供的制作原材料的工藝標準驗收,并由乙方安全可靠的安裝完畢,甲方現場簽字驗收合格。
六、雙方責任
1.用承攬方原材料完成工作的，定作方有權對原材料進行檢驗。承攬方隱瞞隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時，定作方有權要求重做、修理、減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的，承攬方應在收到原材料時進行檢驗，對不符合要求的應立即通知定作方調換或補齊，完成定做任務后原材料有剩余的，仍歸定作方所有。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權解除合同，并由承攬方承擔相應的損害賠償責任。
3.甲方按本合同的的規定,按期如數向乙方支付廣告制作、安裝費。
4.乙方必須按本合同的約定在規定的時間內保質保量完成所有安裝制作工程。
5.承攬方對定制物保修期為年。保修期限內發生質量問題，承攬方應在得到定作方通知后24小時內負責修復或退換。保修期內招牌由于質量問題導致定作方損失的，定作方有權向承攬方追償損失。
七、違約責任
1.甲方應按本合同規定的金額和時間向乙方支付費用,逾期不付的,每天違約金按照總額1%累計計算。
2.乙方應按合同的規定時間完成制作安裝工作，逾期不能完成工作的，每天違約金按照總額1%累計計算。
2.合同生效后,甲方無正當原因要求終止或解除合同,應賠償乙方的損失。乙方擅自終止或解除合同的,應向甲方雙倍返還已付款項和賠償甲方損失。__
3.乙方不得向第三方泄露、轉讓甲方提交的資料及所完成的本合同規定的承攬項目,否則甲方有權向乙方主張違約責任，給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。
八、解決爭議的方法
凡因執行本合同或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商不能解決,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、其他
1.如若終止合同,任何一方均需以書面提出,經雙方協商同意,方可終止。
2.由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。
3.本合同在甲、乙雙方簽署后即生效,雙方履行完本合同的職責后,本合同即自行終止。
4.本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作為附件,補充協議與本合同具有同等效力。
5.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,每份均有同等法律效力。
6.其它約定。
甲方(蓋章)：
委托代理人：
公司地址：
電話：
傳真：
開戶銀行：
乙方(蓋章)：__
委托代理人：
公司地址：__
電話：
傳真：__
開戶銀行：
雙十一營銷廣告制作合同篇6
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關規定，雙方本著平等互利、誠實守信的原則，就本工程具體事宜，自愿達成如下協議：
第一條、交貨地址：
第二條、制作內容：
第三條、合同金額及付款方式：
一、貨款總造價為：￥元。大寫：萬仟佰拾元，
二、合同簽定后，甲方向乙方支付展柜制作預付金為：計￥元，大寫：萬仟佰拾元；
三、制作完畢，首批交貨甲方向乙方支付制作費用為：
計￥元，大寫：萬仟佰拾元；
四、全部交貨后，甲方向乙方支付完其余費用為：
計￥元，大寫：萬仟佰拾元；
第五條、乙方責任與義務：
1、乙方負責合同中項目內容的承制，確保按時交貨
2、乙方承接該單后，施工中不得以次充好使用不合格材料。
第六條、甲方責任與義務：
1、不的故意拖延收貨時間、
2、不的中途改動方案，或以各種與乙方無關原因退貨
第七條、工期延誤：
造成以下原因之一的，工期相應順延：甲方不能按協議條款的約定提供開工條件、工程款未按時支付、設計制作方案的變更、合同期內非乙方原因如停水、電等影響乙方正常施工、不可抗力或自然原因如雨、雪、風、冰雹等及其它非乙方原因的停工或影響施工。
第八條、其他事項：
1、安裝完畢后，甲方應當在二日內組織對工程施工的審核驗收，逾期或推遲驗收時間，視為此工程合格。
2、工程完工后，款項未付清前，乙方有權將其拆除，并追究甲方給乙方帶來的經濟損失。造成的一切損失由甲方承擔。
3、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力，自收到預付款之日起生效，合同履行完畢時失效。
第九條、爭議解決：
雙方產生爭議，可友好協商解決，協商不成可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
第十條：傳真件具有同等法律效力。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
年月日 年月日
雙十一營銷廣告制作合同篇7
甲方：______________________(以下簡稱甲方)
乙方：玉繪圖文設計制作工作室(以下簡稱乙方)
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據相關法律、法規之規定，現就乙方承攬甲方廣告的制作及安裝事宜達成如下一致協議。
一：工程概況：
1、店招廣告牌制作規格：長_____米，寬_____米。乙方需對所制作的尺寸負責，若有出錯由乙方負責。
2、材質(附制作材料規格要求清單)：
3、要求：按照乙方的施工規范要求施工(附施工要求圖紙)，店招版式按雙方確定之版面大小施工(附施工圖紙)
二：質量要求、技術標準：
1、質量要求和技術標準依照雙方的約定或附件為準則。
2、要求制作安全、牢固、美觀，鋁塑板要平整，發光字基本均勻。
3、光源要以乙方所操作的技術規范及數量進行，如甲方改變或增加數量則需增加相關費用，如甲方為了省電等原因改變或減少數量則乙方不為光源的效果負責。
三：工程造價及支付方式
1、廣告牌制作費(即協議總價款)：共計人民幣___________元，大寫_________元整。
2、支付方式：A。合同簽訂時甲方預付百分之三十工程款計_____元。B、制作安裝完成后，經甲方驗收合格，三日內即付清所有工程款項計_______元，大寫__________________元。
四：工程期限
1、自協議簽訂甲方預付工程款之日起_____天。如遇不可抗力因素(如下雨、雪、四級以上大風)工期順延。2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
A、甲方：
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。如因店招的相關手續未完善所導致的后果由甲方負全部責任。
2、有權對乙方的制作提出合理的建議和修改意見，以使乙方的施工更符合甲方公司要求。
3、負責提供施工現場的施工場地和時間，以及相關的水電等事宜。
4、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。
B、乙方：
1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
3、按照雙方約定的售后服務提供售后支持。
六：關于驗收
乙方全部制作安裝完工后四天內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后四天內不組織驗收，七、違約責任：
1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。如超過合同規定付款時間30日內仍未付款，乙方可拆除甲方已安裝的廣告牌并做自行處理，同時追究甲方相應的法律責任。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成店招廣告，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到相關規定。如未達到相關規定，乙方應承擔返工及相應損失。
八、因廣告所產生的責任的承擔：
1、在本廣告的制作、設置過程中，乙方必須嚴格按規范的勞動操作規范進行生產，如因乙方原因造成勞動安全事故，由乙方全部負責，均與甲方無關。
2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。
九、售后服務：
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目，燈具光源保修半年。鋁塑板顏色按甲方提供之品牌品種，按廠家質保為準，門頭廣告牌結構(牢固)性質保叁年，人為損毀乙方不負責保修。
2、如出現保修之范圍，在接到甲方通知后1小時內作出維修安排答復，24小時內到達現場維修處理。
十、不可抗力：
不可抗力指本合同簽訂后發生的一方無法合理控制的、阻止并妨礙一方全部或部分履行其中本協議義務的任何事件：包括但不限于地震、臺風、水災、其它自然災害、戰爭、__、罷工、__等。如果由于不可抗力事件使本合同任何一方無法履行其合同義務，則該方可暫停履行其合同義務，并在十天內以書面形式通知另一方，說明不可抗力事件的性質、預計持續的時間、以及受影響方需采取的措施等。發生不可抗力事件時，雙方應協商公平的解決方法，并應盡努力盡量減輕不可抗力事件所造成的影響。
十一、爭議解決方式
1、本協議在履行過程中，如發生爭議，雙方本著互相理解、互相幫助的原則友好協商解決。
2、如協商不成，由仲裁委員會仲裁解決。
十二、其他：
1、本合同一經簽字即生效，并對雙方具有約束力。
2、本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。
3、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
4、因地域原因，本協議傳真件有效。
甲方：乙方：長沙祺祥廣告有限公司
(蓋章)(蓋章)
法人/授權代表(簽字)：法人/授權代表(簽字)：某某某
聯系電話：聯系電話：0731-88623695
年月日年月日
附件一：報價表略
材料品牌、規格、質量要求：(例)
附件二：相關施工圖略
